Lehota na predkladanie ponúk
neuvedená
Predpokladaná hodnota
679 121,32 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
MNPA s.r.o.
4
Mesto Nitra
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Zostávajú 2 dni
Obec Belá nad Cirochou
Zostáva 9 dní
Železnice Slovenskej republiky
29 400 390 EUR
Zostáva 11 dní
Slovenská správa ciest
303 493 EUR
Zostáva 12 dní
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
266 955,28 EUR
Zostáva 20 dní
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na obdobie 29 mesiacov na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre pozemné stavby. Predmetom čiastkových zákaziek bude v realizácia: -projekčných prác - projektovania pozemných stavieb, súčasťou PD musí byť zastavovací plán podľa (§40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní) -vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, -zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, -vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, -zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie), alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav, -zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie
Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť Pozemné stavby
28.07.2026
Referenčné číslo:
13/2024/VM
Druh zákazky:
Služby
Druh postupu:
Užšia súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
71240000 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ďalšie CPV kódy:
71242000 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Región:
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
679 121,32 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
Vhodné pre MSP:
Áno
Jazyk na predloženie ponuky:
SLK
Elektronické predkladanie ponúk:
Povinné
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../507165Názov:
IČO:
00308307
Typ kupujúceho:
Miestny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
28.07.2026
Dátum uzavretia zmluvy:
28.09.2026
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.
Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.
Mesto:
Nitra
Región:
Identifikátor zmluvy:
Zmluva č. 1729/2026
Názov zmluvy:
Zmluva o dielo "Vypracovanie PD Zariadenie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva
Odkaz na zmluvu:
https://crz.gov.sk/zmluva/12869005/Dátum uzavretia zmluvy:
28.09.2026
Stav:
Bol vybratý aspoň jeden víťaz
Úspešný uchádzač:
MNPA s.r.o.
IČO uchádzača:
52737110
Počet predložených ponúk:
4
Ponuka s najnižšou hodnotou:
59 800 EUR
Ponuka s najvyššou hodnotou:
98 000 EUR
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Mesto Nitra | 00308307 | Nitra | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | www.uvo.gov.sk |
Časť 1: Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť Pozemné stavby
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na obdobie 29 mesiacov na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre pozemné stavby. Predmetom čiastkových zákaziek bude v realizácia: -projekčných prác - projektovania pozemných stavieb, súčasťou PD musí byť zastavovací plán podľa (§40c zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní) -vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie podľa zákona č. 25/2025 Z. z. Stavebný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a s odkazom na prechodné ustanovenia § 84 stavebného zákona aj podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení účinnom do 31.03.2025, -zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, -vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, -zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie), alebo v konaní o stavebnom zámere prípadne na ohlásenie stavby a stavebných úprav, -zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie