Lehota na predkladanie ponúk
neuvedená
Predpokladaná hodnota
304 560 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
Lehota neuvedená
304 560 EUR
Krajský súd v Košiciach
Košický kraj
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
487 325 EUR
Zostáva 9 dní
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
471 583,33 EUR
Zostáva 11 dní
Obec Bellova Ves
928 505,85 EUR
Zostávajú 2 dni
Mesto Sládkovičovo
1 413 867,56 EUR
Zostáva 16 dní
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
2 422 511,55 EUR
Zostáva 16 dní
Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - stavebné práce", na zhotoviteľa ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie - viď Úradný vestník EÚ č. 18/2025, číslo oznámenia 55808-2025 zo dňa 27.01.2025 a Vestník verejného obstarávania č. 19/2025, číslo oznámenia 1831-MSS zo dňa 28.01.2025. Podrobný opis predmetý zákazky sa nachádza v súťažých podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky
Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach"
12.11.2025
Referenčné číslo:
002/2025
Druh zákazky:
Služby
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
71520000 - Stavebný dozor
Ďalšie CPV kódy:
71251000 - Architektonické služby a stavebný dozor, 71315300 - Služby stavebného dozoru, 71521000 - Stavebný dozor na stavenisku, 71248000 - Dohľad nad projektom a dokumentáciou, 71312000 - Poradenské služby pre oblasť stavebného inžinierstva
Región:
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
304 560 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Áno
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../526347Názov:
IČO:
00215783
Typ kupujúceho:
Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
12.11.2025
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena celkom za predmet zákazky
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena za predmet zákazky v Eur vrátane DPH.
Stav:
Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená
Počet predložených ponúk:
5
Štatistika ponúk
Ponuky:
5
Ponuky podané elektronicky:
5
Neoverené ponuky:
4
Ponuky od MSP:
5
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Krajský súd v Košiciach | 00215783 | Košice - mestská časť Staré Mesto | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | www.uvo.gov.sk |
Časť 1: Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - stavebné práce"
Stavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - stavebné práce", na zhotoviteľa ktorej bolo vyhlásené verejné obstarávanie - viď Úradný vestník EÚ č. 18/2025, číslo oznámenia 55808-2025, zo dňa 27.01.2025 a Vestník verejného obstarávania č. 19/2025, číslo oznámenia 1831-MSS zo dňa 28.01.2025. Podrobný opis predmetý zákazky sa nachádza v súťažých podkladoch v časti C. Opis predmetu zákazky tavebný dozor na budúcej stavbe "Modernizácia budovy Krajského súdu v Košiciach - stavebné práce"
304 560 EUR