Lehota na predkladanie ponúk
neuvedená
Predpokladaná hodnota
616 248 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
Lehota neuvedená
616 248 EUR
Mesto Nitra
Nitriansky kraj
Slovenská správa ciest
303 493 EUR
Zostáva 12 dní
Slovenská správa ciest
987 308 EUR
Zostávajú 3 dni
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Zostávajú 2 dni
Železnice Slovenskej republiky
29 400 390 EUR
Zostáva 11 dní
Banskobystrický samosprávny kraj
44 308 EUR
Zostávajú 4 dni
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na obdobie 24 mesiacov na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre inžinierske stavby. Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie v rozsahu najmä – dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, príp. ohlásenie stavebných úprav s podrobnosťou realizačného projektu, realizačná projektová dokumentácia, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)., - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie.
Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť inžinierske stavby
14.08.2024
Referenčné číslo:
3/2024/ON
Druh zákazky:
Služby
Druh postupu:
Užšia súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
71240000 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Ďalšie CPV kódy:
71320000 - Inžinierske projektovanie
Región:
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
616 248 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../509318Názov:
IČO:
00308307
Typ kupujúceho:
Miestny orgán
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
14.08.2024
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.
Najnižšia celková cena za predmet zákazky vrátane DPH.
Stav:
Nebol vybratý žiadny víťaz a súťaž je ukončená
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Mesto Nitra | 00308307 | Nitra | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov |
Časť 1: Zabezpečenie služieb projektanta pre oblasť inžinierske stavby
Predmetom zákazky je vytvorenie dynamického nákupného systému na obdobie 24 mesiacov na zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre inžinierske stavby. Predmetom čiastkových zákaziek bude realizácia: - vypracovanie a so všetkými dotknutými subjektami prerokovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie v rozsahu najmä – dokumentácia pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, príp. ohlásenie stavebných úprav s podrobnosťou realizačného projektu, realizačná projektová dokumentácia, - zabezpečenie služieb tzv. „profesistov“ (t. j. odborníkov pre jednotlivé oblasti, ako napr. geodet, dendrológ, geológ, hydrológ, projektant statik, elektroinštalácie, vodoinštalácie a plynoinštalácie, dopravný inžinier a pod. tak, aby kompletné projektové dokumentácie spĺňali štandardy podľa zákona, - vypracovanie výkazu výmer s položkovým rozpočtom použiteľným pre verejné obstarávanie; spracovanie výkazu výmer a projektovej dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (príp. poskytovateľa služieb), ktorý musí byť spracovaný v súlade s § 42 zákona o verejnom obstarávaní, tzn. v prípade, pokiaľ bude odkazovať na konkrétny výrobok / produkt a pod., je nevyhnutné, aby boli parametre týchto výrobkov popísané v minimálnych a maximálnych technických štandardoch tak, aby bolo možné posúdenie ekvivalentných riešení, - zabezpečenie tzv. „inžinieringu“ v priebehu celého procesu od začiatku vypracovania projektovej dokumentácie až po ukončenie realizácie stavby; inžiniering zahŕňa najmä komunikáciu a zastupovanie pred všetkými dotknutými osobami a orgánmi verejnej správy, ktoré svojou rozhodovacou a inou (stanoviská, posúdenie vplyvov a pod.) činnosťou zasahujú do vypracovania projektovej dokumentácie a získania priaznivého rozhodnutia v územnom a stavebnom konaní, prípadne spojenom územnom a stavebnom konaní (najmä stavebné povolenie)., - zabezpečenie odborného autorského dozoru (OAD) počas realizácie stavby až po jej ukončenie.