Vypracovanie projektových dokumentácií - rekonštrukcia mostov

Časť 1: ČASŤ 1: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 487-050 ponad Semetešský potok v k.ú. Turzovka

Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie: Nosnú konštrukciu mostného objektu tvorí doska z prefabrikovaných železobetónových nosníkov- Hájek. Most je jednopoľový, šikmý, dĺžka premostenia 9,0 m. Most sa nachádza na ceste II/487 v staničení ckm 42,776 v k.ú. mesta Turzovka. Mostný objekt trpí viacerými poruchami, ktoré nepriamo ovplyvňujú bezpečný a plynulý prejazd vozidiel. Krídla spodnej stavby sú z veľkej časti rozpadnuté a dochádza k rozrušovaniu aj krajných častí opôr. Krajné nosníky sú zatečená, dochádza k odlupovaniu a rozpadu betónu a korózií výstuže. Návrh bude zahŕňať riešenie odstránenia týchto porúch. Je možné uvažovať s výmenou časti nosníkov. Je predpoklad, že nosníky nie sú navzájom prepojené žiadnym prvkom- uvažovať s návrhom spriahnutia (ŽB doska). Návrh bude zahŕňať výmenu mostného zvršku. Na moste nie je momentálne chodník, pokiaľ zo stretnutí vzíde požiadavka mesta o nutnosť riešenia chodníka a bude to možné realizovať, je potrebné prispôsobiť návrh tejto požiadavke. V rámci návrhu je uvažované s výmenou a úpravou komunikácie pred a za mostom- úsek cca 88 m v smere na Makov (po koľaje), úsek cca 60 m v smere na Čadcu. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je možné realizovať stavebné práce po poloviciach. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri pr Predmetom zákazky je obstaranie služieb týkajúcich sa vypracovania projektových dokumentácií (ďalej len PD) pre zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti na mostných objektoch vo vlastníctve ŽSK. Služby sa budú týkať vypracovania PD pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie (DSP/DRS). Predmetom zákazky sú okrem služieb súvisiacich so spracovaním a vyhotovením PD, podľa platných TP, aj ďalšie požiadavky ako: • spracovanie dokumentácie v 7-mich (siedmich) vyhotoveniach (sadách) opečiatkované a podpísané zodpovednými projektantmi a 1x v digitálnej forme na dátovom nosiči, formát PDF a DWG, výkaz výmer a rozpočet vo formáte excel (zavzorcované tabuľky). • identifikácia inžinierkych sietí (IS) • identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou • Náklady na predmet zákazky musia zohľadňovať aj: - cenu (odmena) za udelenie licencie (ak Dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, ktorého vykonanie bude predmetom Zmluvy, spĺňa náležitosti autorského diela podľa zákona č. 185/2015 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov). - ďalej náklady na dopravné (cestovné), stravu, ubytovanie a stratu času napr. v súvislosti s výkonom obhliadky budúceho miesta realizácie stavebných prác. - zvolanie minimálne jedného stretnutia so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté realizáciou diela, resp. zásahom do mosta/cestného telesa, v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom. V prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej PD. - spolupráca s objednávateľom, ako aj s príslušným stavebným úradom a dotknutými orgánmi štátnej správy i samosprávy a s ostatnými dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich pripomienky, ktoré vzídu počas stavebného konania zapracovať/ doplniť do diela, pričom odmena za toto prepracovanie, alebo doplnenie bude zahrnutá v ponuke. - v prípade ak bude navyše nutné dielo alebo jeho časť prepracovať alebo doplniť v kolaudačnom konaní, bude sa to považovať za vadu diela (jeho časti) a zhotoviteľ je povinný túto vadu odstrániť bezodplatne. - zhotoviteľ bude povinný výsledky všetkých činností vykonaných podľa požiadaviek uvedených v týchto súťažných podkladoch, predložiť ich na odsúhlasenie objednávateľovi, pričom zhotoviteľ musí akceptovať minimálny počet troch stretnutí: prvé na začiatku prác, druhé počas realizácie diela a tretie pred dokončením diela a jeho odovzdaním objednávateľovi. - V prípade, že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov a spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov a ich interných predpisov - uchádzač je povinný predložiť ocenený Výkaz minimálneho rozsahu PD DSPRS, ktorý tvorí samostatnú prílohu súťažných podkladov Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.

Časť 2: Časť 2: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 507-097 (M6201) cez potok Petrovička v k.ú. Veľká Bytča

Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie: Nosnú konštrukciu mostného objektu tvorí jednopoľová železobetónová rámová konštrukcia. V priečnom smere je doska na krajoch pod rímsami vyložená. Most je šikmý, dĺžka premostenia 18,06 m. Most sa nachádza na ceste II/507 v staničení ckm 198,023 v k.ú. Veľká Bytča. Nosná konštrukcia mosty je pomerne v dobrom stavebno- technickom stave. V krajných častiach dosky sú vidieť povrchové sieťové trhlinky a odlamovanie v betóne. Doska v krajnej časti a v mieste vyložených konzol pod rímsami je zatečená s nánosmi inkrustácií. Spodná stavba je znečistená, ale v dobrom stave. Návrh bude zahŕňať odstránenie týchto porúch. Uvažuje sa s kompletnou výmenou mostného zvršku, riešenie dilatácie na moste – momentálne nie je na moste dilatácia, resp. je nefunkčná. Do návrhu je potrebné brať do úvahy, že v danej lokalite sa plánuje výstavba obytných komplexov, preto je potrebné uvažovať v návrhu so zvýšeným počtom ako osobných, tak aj nákladných vozidiel (prepočítať a zvýšiť nosnosť mostného objektu). V rámci návrhu je uvažované s výmenou a úpravou komunikácie pred a za mostom- úsek cca 30 m v smere na Bytču , úsek cca 60 m v smere na Malú Bytču. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je možné realizovať stavebné práce po poloviciach. PD bude obsahovať: - PD pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, - geodetické zameranie mostného objektu a komunikácie, - identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP), - identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou, - Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa; v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD. - stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ, - PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov. Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania. Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Kotková : +421 918 370 251 Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.

Časť 3: Časť 3: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia MO 519-019 ponad rieku Turiec pred obcou Príbovce

Požiadavka na vypracovanie projektovej dokumentácie: Požiadavka na vypracovanie PD opravy existujúceho mostného objektu na II/519 ponad rieku Turiec v katastri obcí Príbovce a Benice v km 29,114. Dĺžka premostenia mostného objektu je 31,80m. PD bude riešiť hlavne návrh opravy a rekonštrukcie porušených a rozpadnutých úložných prahov mosta, uzavretie dilatačnej medzery, koróziu ložísk (značného rozsahu)- uvažovať s vyčistením a ošetrením a v prípade nutnosti s výmenou, zatekajúce a rozpadnuté mostné závery a koróziu oceľovej nosnej konštrukcie, poškodené odvodnenie. Mostný zvršok nevykazuje závažné poškodenia. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo možné rekonštrukciu vykonať po polovičných profiloch, pre zabezpečenie prejazdu vozidiel. Pokiaľ si to návrh technického riešenia vyžaduje je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu. PD bude obsahovať: - PD pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, - geodetické zameranie realizovanej stavby, - identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP). - identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou, - Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa; v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD. - stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ, - PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov. Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania. Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Šichta: +421 918 370 256, Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.

Časť 4: Časť 4: Vypracovanie projektovej dokumentácie: Rekonštrukcia mosta 2341-002 ponad rieku Váh v k.ú Liptovská Porúbka

Požiadavka na vypracovanie PD opravy existujúceho mostného objektu na III/2341 ponad rieku Váh v katastri obce Lip. Porúbka v km 1,009. Premostenie ponad rieku Váh na ceste III/2341 v obci Liptovská Porúbka tvorí jednopoľový, cestný oceľový most s dolnou mostovkou evidovaný pod číslom MO 2341-002. Most bol postavený v roku 1947 a od tejto doby neboli realizované na moste významné opravy. Jestvujúci most má z obidvoch strán vybudované asfaltové cesty a na moste je pôvodná i keď opravovaná mostovka. Svetlá vzdialenosť poľa je 30,02 m (dĺžka premostenia) a rozpätie je 30,785 m Priamo na moste je upevnené cudzie zariadenie – vodovod zo strany výtoku a neidentifikovaný druh vedenia na vtokovej strane. V blízkosti mosta prebieha aj vodič nadzemného elektrického vedenia. Na predmetnom mostnom objekte bola v roku 2020 vykonaná podrobní diagnostika, záverom ktorej bolo odporúčanie realizovať opravy, resp. prestavbu mostného objektu. Správu z podrobnej diagnostiky MO 2341- 002 ponad rieku Váh v k. ú. Liptovská Porúbka je možné poskytnúť na vyžiadanie. Projektovú dokumentáciu je potrebné spracovať tak, aby bolo zabezpečený prejazd vozidiel. Vzhľadom na podmienky je potrebné navrhnúť obchádzkovú trasu, resp. dočasné premostenie. PD bude obsahovať: - PD pre stavebné povolenie resp. pre realizáciu stavby, - geodetické zameranie realizovanej stavby, - identifikácia IS (v prípade zásahov a prekládok IS aj súhlasné stanoviská vlastníkov IS k vydaniu SP). - identifikácia vlastníckych vzťahov k pozemkom zasiahnutých stavbou, - Spracovateľ PD je povinný počas vyhotovovania PD zvolať stretnutie (min 1x) so všetkými organizáciami, ktoré budú dotknuté predmetnou rekonštrukciou, resp. zásahom do mosta/cestného telesa; v rámci stretnutia budú tieto organizácie oboznámené s plánovanou rekonštrukciou spojené s ich predbežným stanoviskom (v prípade vzniku požiadaviek dotknutých organizácií, je spracovateľ PD povinný tieto zapracovať do finálnej verzie PD. - stavebné povolenie bude následne vybavovať objednávateľ, - PD bude vypracovaná v 7 vyhotoveniach + 1x na dátovom. nosiči. Všeobecné podmienky: - Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok uvedených v Objednávke/ Zmluve a Objednávateľovi odovzdá riadne a včas Dielo pod názvom uvedeným v objednávke, uskutočnené podľa platných technických noriem a požiadaviek z hľadiska ochrany životného prostredia, - Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu okrem prípadu, že Objednávateľ písomne súhlasí s poverením vykonávania Diela treťou osobou, - navrhnúť plochy na umiestnenie prebytočného a nevhodného zemného materiálu, skládky humusu a stavebné dvory vrátane prerokovania s dotknutými organizáciami, - popísať obmedzujúce alebo bezpečnostné opatrenia pri príprave staveniska a v priebehu výstavby prepravné a prístupové trasy, uzávierky ciest, dočasné obmedzenia premávky a reguláciu dopravy, - v mieste objektu, navrhnúť postup realizácie prác po etapách a v maximálnej miere tak obmedziť čiastočné resp. trvalé uzávierky cestnej premávky, - vypracovať situačný výkres súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy (kópiu z katastrálnej mapy), so zakreslením mostného objektu (os, trvalý a dočasný záber pozemkov), - spracovať projekt trvalého a dočasného dopravného značenia s odsúhlasením a opečiatkovaním výkresovej časti OR PZ SR a doložiť doklad o určení dopravného značenia, - v prípade potreby zabezpečiť hydrologické údaje SHMÚ (Q 100), kapacitné posúdenie a hydrologický výpočet, - v prípade že dôjde k preložkám jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať dokumentáciu podľa platných predpisov, pri preložkách jestvujúcich inžinierskych sietí je potrebné spracovať projektovú dokumentáciu v zmysle štandardov ich interných predpisov. Cena za PD zahŕňa aj prípadné úpravy PD, ktoré vzídu ako pripomienky v rámci stavebného konania. Obhliadka miesta zo strany zhotoviteľa PD je možné vykonať po telefonickom dohovore s kontaktnou osobou: Ing. Omastová: +421 917 701 841, Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a v návrhu Zmluvy o dielo.