Lehota na predkladanie ponúk
neuvedená
Predpokladaná hodnota
348 783 EUR
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
JEGON, s.r.o.
4
Krajský súd
Nitriansky samosprávny kraj
16 785 666,08 EUR
Zostávajú 4 dni
Slovenská správa ciest
303 493 EUR
Zostáva 12 dní
Obec Malinovo
650 451,64 EUR
Zostáva 16 dní
Obec Bellova Ves
928 505,85 EUR
Zostávajú 2 dni
Mesto Sládkovičovo
1 413 867,56 EUR
Zostáva 16 dní
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Nitre. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a vostavbu budovy Krajského súdu v Nitre
02.04.2024
Referenčné číslo:
Spr 652/23
Druh zákazky:
Služby
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
71200000 - Architektonické a súvisiace služby
Ďalšie CPV kódy:
71300000 - Inžinierske služby, 71240000 - Architektonické, inžinierske a plánovacie služby, 71242000 - Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov
Región:
Krajina:
SVK
Predpokladaná hodnota:
348 783 EUR
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../491553Názov:
IČO:
35629738
Typ kupujúceho:
Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
02.04.2024
Dátum uzavretia zmluvy:
24.03.2024
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena v EUR s DPH
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková zmluvná cena požadovaného predmetu zákazky, t. j. celková zmluvná cena za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, uvedená v ponuke uchádzača a v návrhu zmluvy, ktorá je vyjadrená v eurách vrátane DPH.
Identifikátor zmluvy:
ZMLUVA o dielo
Názov zmluvy:
ZMLUVA o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov
Odkaz na zmluvu:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/9105870/Dátum uzavretia zmluvy:
24.03.2024
Stav:
Bol vybratý aspoň jeden víťaz
Úspešný uchádzač:
JEGON, s.r.o.
IČO uchádzača:
36200336
Počet predložených ponúk:
4
Ponuka s najnižšou hodnotou:
347 000 EUR
Ponuka s najvyššou hodnotou:
589 023 EUR
Opis subdodávky:
Technická univerzita v Košiciach - 2 % (2%)
Štatistika ponúk
Ponuky:
4
Ponuky podané elektronicky:
4
Neoverené ponuky:
3
Ponuky od MSP:
4
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Krajský súd | 35629738 | Nitra | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | |
JEGON, s.r.o. Malý podnik | 36200336 | Michalovce |
Časť 1: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu a vostavbu budovy Krajského súdu v Nitre
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Krajského súdu v Nitre. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
348 783 EUR