Lehota na predkladanie ponúk
neuvedená
Je táto zákazka pre vašu firmu?
Zadajte IČO alebo názov firmy. Z vestníka zistíme, čo ste vyhrávali, a ukážeme vám otvorené zákazky, ktoré vám sadnú.
APLAN, spol. s r.o.
2
Mestský súd Bratislava III
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Zostáva 23 dní
Slovenská správa ciest
303 493 EUR
Zostáva 12 dní
Mesto Sládkovičovo
1 413 867,56 EUR
Zostáva 16 dní
Banskobystrický samosprávny kraj
44 308 EUR
Zostávajú 4 dni
Obec Bellova Ves
928 505,85 EUR
Zostávajú 2 dni
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Referenčné číslo:
276/2022-POO
Druh zákazky:
Služby
Druh postupu:
Verejná súťaž
Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ
Hlavný CPV kód:
71200000 - Architektonické a súvisiace služby
Región:
Krajina:
SVK
Finančné prostriedky EÚ:
Nie
UVO zdroj:
uvo.gov.sk/.../473730Názov:
IČO:
00039501
Typ kupujúceho:
Verejnoprávna inštitúcia kontrolovaná orgánom ústrednej štátnej správy
Činnosť verejného obstarávateľa:
Všeobecné verejné služby
Profil:
uvo.gov.skDátum zverejnenia:
16.01.2024
Dátum uzavretia zmluvy:
26.12.2023
Typ kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Cena
Názov kritéria na vyhodnotenie ponúk:
Najnižšia cena (celková cena stanovená v EUR s DPH)
Najnižšia cena (celková cena stanovená v EUR s DPH)
Identifikátor zmluvy:
Spr.: 667/2023
Názov zmluvy:
ZMLUVA o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov
Odkaz na zmluvu:
https://www.crz.gov.sk/zmluva/8762981/Dátum uzavretia zmluvy:
26.12.2023
Stav:
Bol vybratý aspoň jeden víťaz
Úspešný uchádzač:
APLAN, spol. s r.o.
IČO uchádzača:
31370608
Počet predložených ponúk:
2
Ponuka s najnižšou hodnotou:
292 000 EUR
Ponuka s najvyššou hodnotou:
292 000 EUR
Štatistika ponúk
Ponuky:
2
Ponuky podané elektronicky:
2
Ponuky od MSP:
2
Ponuky overené a neprípustné:
1
| Názov | IČO | Sídlo | Web |
|---|---|---|---|
Mestský súd Bratislava III | 00039501 | Bratislava - mestská časť Nové Mesto | |
Úrad pre verejné obstarávanie | 31797903 | Bratislava - mestská časť Ružinov | |
APLAN, spol. s r.o. Mikropodnik | 31370608 | Bratislava - mestská časť Karlova Ves |
Časť 1: Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu a vykonanie prieskumov pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa stavby následnej realizácie, získanie príslušných stavebných povolení a realizácia autorského dohľadu. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti B1. Opis predmetu zákazky.